招标编号：GZ20140047

发布时间：2014-4-1

1.招标条件

固镇县人民法院低压配电工程已经批准建设，项目业主为固镇县人民法院，招标代理机构为北京华证鑫诚工程造价咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1项目概况

固镇县人民法院位于固镇县城北新区、固四路北侧、黄元北路东侧，固镇县人民法院(审判法庭)建设项目总建筑面积约20516m2，地下1层、地上12层，框架结构，本次招标主要内容为采购安装10台低压配电柜、45米400×200防火槽式桥架、以及敷设各种规格型号的电缆（以前已招标过的电缆量不在本次招标范围内，详见工程量清单）等。

2.2招标范围

固镇县人民法院低压配电工程的全部内容，包括设备、材料的采购、安装、调试、检测、验收及售后，详见工程量清单及招标文件约定。

2.3交货及安装工期：40日历天。

2.4最高投标限价：人民币124.4万元。

3.投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人须具有独立成立的法人资格，具有有效的营业执照，具有企业安全生产许可证。

3.2本次招标要求投标人须具备承装（修、试）电力设施许可证书（类别与等级：承装类五级及以上），自2011年1月1日以来具有类似项目业绩，以合同或竣工验收报告为准；并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.3本次招标投标人拟任项目经理须具备电力工程专业二级建造师资格或机电工程专业二级及以上注册建造师资格，且未担任其他在建项目。

3.4本次招标不接受联合体投标，采用资格后审方式。

4.招标文件的获取

4.1报名方式：网上报名；

4.2获取方式：网上下载；

4.3报名时间：2014年4月1日至2014年4月11日，每日上午8：00至12:00，下午14：30至17：30（北京时间，下同）。

4.4招标文件每套售价300元，售后不退，以电子档形式出售，售后不退。投标人应在开标前凭银行汇单换取招标文件材料费单据。

5.投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2014年4月22日9时30分，地点:固镇县公共资源交易中心第二开标室（浍河路谷阳酒店附二楼）。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6.发布公告的媒介

本公告在中国采购与招标网、安徽招标投标信息网、安徽省建设工程招标投标信息网、蚌埠公共资源交易网、固镇县公共资源交易中心网站同步发布。

7.联系方式

招标人：固镇县人民法院

联系人：管先生

电  话：0552-6075900

招标代理机构：北京华证鑫诚工程造价咨询有限公司

联系人：徐工  解工

电  话：0552-3710120  13805520397  15955289109

邮  箱：bbxcxw@163.com

单位：固镇县公共资源交易中心

地址：固镇县谷阳酒店附三楼

联系人：殷亮；电话(传真)：0552-6025689；

电子邮箱：1324486225@qq.com

网站：www.gzztb.gov.cn

8. 重要说明

8.1本项目只接受固镇县公共资源交易中心会员库中已审核通过会员报名，未入库的投标人请及时办理入库手续，因未及时办理入库手续导致无法报名的，责任自负；本项目接受临时会员报名投标。

8.2会员办理和会员报名具体操作步骤和程序请参见固镇县公共资源交易中心网（www.gzztb.gov.cn）“会员专区”——“ 建设工程施工类临时会员办理指南”和 “会员报名操作手册”。

8.3投标人报名成功后，必须在报名截止时间前下载招标文件（含工程量清单和图纸），否则逾期系统自动关闭，报名不成功。

8.4招标文件费用必须从投标人基本账户转出，在报名截止时间前到账，否则不接受其投标。投标人往指定账户缴纳招标文件费用时，务必在交易附言中注明项目名称或招标编号，以确保转入银行进账单中能完整反映出交易附言的内容。否则，造成无法识别投标人的交易项目时，产生的一切后果由投标人自负。

招标文件费用指定账户：

开户单位：安徽省固镇县建设工程交易中心

账    号：8510 0012 0111 0000 8256

开 户 行：徽商银行固镇支行

                                         2014年4月1日